通过签订合同协议，各方能够明确自己的权益和责任，避免了潜在的纠纷和争议。合同协议范文可以帮助你了解合同的常用表达和条款，提高合同撰写的能力。
合同带附件模版
合同编号：
签订地点：杭州。
甲方：农夫山泉股份有限*司。
乙方：
为维护正常的市场交易秩序，确保双方实现各自的经济目的。甲、乙双方本着互惠互利的原则，经充分协商，特订立本合同。
一、经销产品的名称、品种、规格、价格：
二、货款结算：
三、产品承运方式：
1、交货方式和地点：
铁路运输：甲方负责将货物发送到乙方指定的车站或铁路专用线，乙方承担货物的下站费和短驳费，同时甲方给予乙方每车皮500元的下站费用补贴，乙方凭运输费发票向甲方报销。
2、其他运输方式：根据甲方方实际计调部状况可以提供汽运门到门支持。
3、具体铁运，汽运流程详见其他合同附件。
四、货物验收：
七、经销方式及双方合作要求：
3、本合同生效之日起60日内为市场开拓阶段，在该期间内，甲方有责任按照约定的义务协助乙方逐步达到甲乙双方共同确认的铺货、出样要求；自本合同生效之日61日起，乙方应按约定维护铺货率。根据市场状况双方可以及时协调市场变化带来的各种问题，包括但不限于铺货率等。
五、甲方将委派业务代表帮助乙方做好销售服务及市场开拓工作。
1.具体人员配备状况与要求详见其他合同附件。
六、促销计划与执行。
1.甲方至少提前1个月通知乙方下月最新的市场拓展计划，包括但不限于新品上市，促销活动等等。
2.甲乙双方根据甲方计划制定下月乙方负责区域的市场计划并共同实施完成。
本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份。经法人代表（或委托代理人）签字盖章后生效，本合同涂改无效。《农夫山泉产品经销补充协议》与双方在合同期间的其他书面约定作为本合同附件与本合同具有同等效力。
六、其他约定事项：
甲方（盖章）：农夫山泉股份有限*司乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
联系地址：联系地址：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
邮编：邮编：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
税号：税号：
签订日期：年月日签订日期：年月日
合同附件
具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的通用合同条款。
2、专用合同条款。
具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》中的专用合同条款，应结合通用合同条款一起使用。以下为本工程项目的主要专用合同条款内容。
（1）合同价款的确定与支付。
一、合同价款的确定，根据以下条确定：
1、中标总报价；
2、按招标文件约定的计价依据编制并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认的施工图预算。
二、工程预付款：
1、预付款比例的计算基数为。
（2）年度工程计划资金额度。
（3）实体性消耗金额、非实体性消耗金额。
2、工程预付款支付的比例为上述确定的计算基数的。
（1）10%。
（2）20%。
（3）30%。
3、支付期限：在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。
4、发包人不按约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付的，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算），并承担违约责任。
5、预付的工程款应在工程进度款中进行抵扣。
三、工程款的支付：
1、支付方式：。
（1）按月结算与支付。即实行按月支付进度款、竣工后清算的办法。
（2）分段结算与支付。即当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款。
2、工程量的计算。
（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。
（2）发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
（3）对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予支付。
3、支付期限及额度：根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按工程价款的向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。
（1）70%。
（2）80%。
（3）90%。
4、发包人不按约定支付工程进度款应承担的责任：
率计算）。
（2）发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
（2）工程结算。
一、工程量的调整：
1、发生下列情况之一的，项目的工程量均应按实调整：
（1）发包人提供的工程量清单的数量有误；
（2）非承包人原因的变更引起的工程量变化；
（3）发包人及监理人签证引起的工程量调整；
（4）招标文件中的暂定工程量部分。
2、变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，按有关工程量计算规则计算确定，并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定确认。
二、单价的确定。
（1）合同中有类似变更工作的子目的，应采用该子目的单价。
（2）合同中没有类似变更工作子目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，并按中标浮动率进行浮动[中标浮动率=（不含暂列金额、暂估部分金额的中标价/不含暂列金额、暂估部分金额的招标控制价—1）×100%]，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后执行。
（3）除特大型工程外，凡合价金额占合同总价2%以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同造价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据。
三、合同期间人工、材料、机械等价格波动引起合同价格的调整：
1、人工价格调整方法：即对人工价格根据合同工期内各期《宁波建设工程造价信息》（综合版）上发布的人工市场信息价格的平均价进行补差调整。
2、工料单价法计价项目材料价格调整方法：
（2）无信息价的材料，承发包人根据双方确认的市场价格进行补差调整。无信息价材料价格一经确定后，不再浮动。
3、综合单价法计价项目材料价格调整方法：合同期内，当占工程合同造价1%及以上的主要建筑材料价格波动幅度超过%时，允许承包人对超过部分进行补差调整，调整方法参照工料单价法计价项目。
（3）材料和设备供应。
一、发包人供应材料、设备。
发包人供应材料、设备：。
凡实行招标投标的政府投资项目，设立暂估价的材料、设备必须由业主方供应，估价材料或设备总价值50万元以上的必须通过招标方式确定供应商。
发包人未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：。
1、赔偿承包人的直接经济支出(主要指差价、返工停工损失等)；
2、赔偿承包人由此而造成的质量、工期违约损失；
二、承包人采购材料、设备。
承包人采购材料、设备：。
1、全部由承包人采购；
2、除发包人供应的设备材料外。
三、对承包人采购的设备材料的特殊要求：。
（4）保修。
一、国家规定的一般工程保修期限为：
1、基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础工程和主体结构工程，为设计。
文件规定的该工程的合理使用年限；
3、供热与供冷系统、为2个采暖期、供冷期；
4、电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；
5、本项目的保修期限约定：。
二、保修担保的金额为本工程结算价款的%，可采用的保修担保形式：。
1、银行保函；
2、保修保证金的方式；
采用银行保函的保修担保应在履约担保完结前出具。
三、各担保部分的保修担保金额将在上述2、3、4、5款相应的保修期满后28天内分别结清。采用银行保函作为保修担保的承包人，应在完成保修义务部分的保函结清之前，重新按规定提交未完成保修义务部分的银行保函或保修金。
（5）工程履约担保和发包人支付担保。
一、承包人的工程履约担保金额和方式根据投标文件中的承诺确定。
二、发包人工程款支付担保。
1、发包人的工程款支付担保采用方式：
（1）银行保函；
（2）直接向承包人提交（支票、银行汇票）。
2、发包人的工程款支付但保的金额与承包人的履约担保金额对等。
合同带附件模版
一、乙方向甲方借款人民币元整。
二、借款期限为年，从______年____月____日起至______年____月____日止。
三、借款期限届满，乙方保证返还借款，否则愿意承担一切法律责任。
四、甲方在本协议签订后二日内将借款交付乙方。
五、甲方未按时将借款交付或者乙方未按时还款，违约方应当向守约方支付违约金元。
六、本协议一式两份，自甲、乙双方签名并加盖公章(是单位的加盖公章)之日生效，甲乙双方各执一份为凭。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
签订日期：_______________________年____月____日
合同带附件模版【】
姓名。
性别。
民族。
出生日期
身份证件号码。
联系电话。
身体状况（需注明是否有身体残疾、精神疾病、高血压、心脏病等健康受损病症、病史，是否为妊娠期妇女。）旅游者全部同行人名单及分房要求（所列同行人均视为旅游者要求必须同时安排出团）：
与同住，与同住，与同住，
与同住，与同住，与同住，
为单男/单女需要安排与他人同住，不占床位，
全程要求入住单间（应当补交房费差额）。
其他补充约定：
旅游者确认签名（盖章）：年月日。
旅行社经办人。
旅游者：（代表人签字）旅行社：（盖章）。
经办人：（签字）。
具体时间地点购物场所名称主要商品信息最长停留时间（分钟）。
其他说明。
旅游者。
签名同意年月日时。
签名：年月日时。
签名：年月日时。
签名：
旅行社经办人签名：
具体时间地点。
项目名称。
和内容费用（元）项目时长（分钟）。
其他说明。
旅游者。
签名同意年月日时。
签名：年月日时。
签名：年月日时。
签名：
合同附件
电传：____。
传真____。
×××银行，代理行。
纽约100015，纽约市华尔街。
电传：____。
传真____。
（银行名称）。
------。
_____。
_____。
电传：____。
传真____。
各行：（银行名称）。
____。
____。
电传：____。
传真____。
附录2。
本票格式。
本票____美元。
19__，__。
×××公司谨此无条件地允诺，根据____的指示，于19__年__月__日在____以美利坚合众国的法定货币支付____的数额。
出具人放弃与本合同有关的等待、提示、要求付款，作成拒绝承兑证书和通知的义务。
×××公司。
签字人：____。
职务：____。
附录3。
借款人证明书格式。
根据1982条3月29日借款合同第8.1条（1）项（以下简称“合同”）规定，对×××公司（以下简称“借款人”）提供本金总额为5000万美元的贷款，借款人证明：
（1）附件1至____是借款人的章程以及下列文件真实而正确的副本：借款人为授权签署和提交合同而作出的所有决议和其它决定，借款人为签署和提交有关本合同以及借款人履行在本合同项下义务所有其它文件，所有上述文件和决定具有完全的效力。
（2）附件____至____是证明合同第9.1条（4）项的文件真实而正确的副本。
（3）代表借款人签署本合同或代表借款人签署与本借款合同有关的任何其它文件（除证明书以外）的各人的姓名、职务以及签名式样宣布如下，上述各人在该日任职并得到正式授权。
姓名和职务签名式样。
合同附件
应当先向经营所在地贷款卡管理机关申领贷款卡。
（可登录四川省门户网站下载）和填妥的《贷款卡申领及年审申请书》（须用a4纸格式打印），连同以下材料向经营所在地贷款卡管理机关提出书面申请：
（一）最近年度年审合格的《企业法人营业执照》复印件，或《营业执照（副本）》复印件，或《事业单位法人证书》复印件，或其他能证明申请人身份、并经国家有关行政主管部门认可的有效证件复印件，并出示原件。
（二）最近年度年审合格的《中华人民共和国组织机构代码证》复印件，并出示原件。
（三）《税务登记证》（国税或地税）复印件，并出示原件。
（四）出资股东为自然人的，须提供有效身份证件复印件；为境内机构的，须提供《中华人民共和国组织机构代码证》复印件，办理了贷款卡的还须提供贷款卡复印件；为境外机构的，须提供境外登记注册证书复印件。
（五）对外投资情况的证明材料（如被投资单位验资报告、或未验资的被投资单位公司章程等），以及各被投资单位的《中华人民共和国组织机构代码证》复印件、或贷款卡编码复印件。
（六）法定代表人(负责人)、总经理、财务负责人等高级管理人员的身份证件复印件；经办人身份证件复印件。
（七）法定代表人的直、旁系亲属若在其他企业担任高级管理人员的，须提供身份证件复印件。
（八）中国人民银行要求的其他相关材料。
若申请人为企业法人的，还需提供以下材料：
（九）注册资本验资报告，或《国有资产产权登记证》，或有关注册资本来源的证明材料复印件，并出示原件。
（十）申领时上年度或上一个季度或半年度向税务部门提供的资产负债表、利润及利润分配表（须在报表上签注“与提交税务部门的财务报表一致”字样；大中型企业应加报现金流量表），且各报表页须加盖企业公章。集团公司须分别提供本部报表和合并报表。
（十一）上级公司(集团公司/母公司)的《中华人民共和国组织机构代码证》复印件或贷款卡编码复印件。
若申请人为分支机构、办事处、代表处等企业非法人的'，还需提供以下材料：
（十二）上级法人出具的授权书和法人企业组织机构代码证及法人企业法定代表人身份证件复印件。授权书中应包括：同意下级分支机构办理贷款卡等条款。
前述各复印件，请按a4规格复印纸复印。
年审时间原则上定在每年的三月一日至九月三十日，各地时间如有变动，以发卡地人民银行公布为准。
；连续多年未参加贷款卡年审的，须逐年回溯补齐未审年度中变更的信息和财务数据。
自然人、境外企业、当年一月和二月新申领贷款卡的持卡人，以及已纳入中小企业信用档案数据库且未发实卡的企业，可不参加当年贷款卡年审。
需持已录入数据的《贷款卡申领及年审申请书》电子版（可登录四川省门户网站下载）和填妥的《贷款卡申领及年审申请书》（须用a4纸格式打印）连同以下材料向发卡地贷款卡管理机关提出书面申请：
（二）最近年度年审合格的《中华人民共和国组织机构代码证》复印件，并出示原件；
（三）年审时上年度资产负债表、利润及利润分配表（须在报表上签注“与提交税务部门的财务报表一致”字样；大中型企业应加报现金流量表），各报表页须加盖企业公章。集团公司须分别提供本部报表和合并报表。
（四）其他能证明要素变更真实性的材料。
（五）中国人民银行要求的其他材料。
前述各复印件，请按a4规格复印纸复印。
一、申请人指定的经办人员在填写本申请书前，应认真、仔细地阅读申请书须知及各表下方标注的说明，要准确填写有关申请材料，并对其真实性负责。
二、申请书应用钢笔或签字笔填写，字迹工整、清晰，若有涂改，须在涂改处加盖公章。
三、申请人可对自己的贷款卡设臵密码，以保护本单位信用信息安全。
四、法定代表人、财务责任人、经办人应分别在指定处签署姓名(不能代签)，并加盖企业(单位)公章（不能用“财务专用章”等下属部门公章替代）。
五、没有贷款卡、贷款卡未年审或年审不合格、贷款卡被注销的企（事）业单位（包括法人和非法人）、其他组织不能与金融机构发生信贷业务往来。
装修合同附件
甲方代表：乙方代表：
年月日
江苏宏大装饰工程部
甲方_______________乙方______________
甲方代表：乙方代表：
年月日
江苏宏大装饰工程部
附件三
甲方代表：乙方代表：
年月日
江苏宏大装饰工程部
甲方：_______________乙方：_______________
注：（1）若变更内容过多请另附说明；
（2）增加项目金额、减少项目金额后应将实付金额在签变更单认可时，将款付清。
甲方代表：乙方代表：
年月日
江苏宏大装饰工程部
甲方：_______________乙方：______________
甲方代表：乙方代表：
年月日
合同附件
借款人：（以下简称甲方）。
身份证号：
住所地：
联系电话：
贷款人：（以下简称乙方）。
身份证号：
住所地：
联系电话：
第一条借款金额与期限。
合同双方经过协商，约定乙方向甲方出借人民币元（大写人民币：）。
借款期限为个月，自年月日起至年月日止。
第二条借款用途。
甲方将借入的资金用于。未经乙方事先书面同事，甲方不得随意变更资金使用用途。
第三条利率与利息。
1.本合同借款利率为%/年。
2.本合同借款自资金借出之日起计息，按（季/月）结息，结息日为满1季度的当天。
第四条还款方式。
1、经协商一致，甲乙双方选择以下第种还款方式：
（1）甲方分期偿还借款：
（2）本合同借款期限届满后，甲方在七个工作日内一次性偿还借款。
2.乙方指定以下银行账号为收款账号并保证其真实有效。借款期限届满以后七个工作日内，甲方将本合同借款（或者分期还款金额）汇入该账号。
开户行：
开户名：
账号：
3.甲方提前还款的，应当提前十个工作日书面通知乙方，借款利息则按照实际借款期限计算。
第五条借款展期。
甲方不能按期归还本合同项下借款，需要展期时，应在借款期限届满前十个工作日内向乙方提出书面申请，经乙方审查同意，签订借款展期协议。
第六条贷款的担保。
甲乙双方选择履行本条第款。
1.本合同借款无担保；
2.本合借款的担保方式为，由乙方与担保人就本合同的具体担保事项签订担保合同，作为本合同附件。
第七条甲方保证。
1.甲方具有签订和履行本合同所必需的民事权利能力和行为能力，能独立承担民事责任。
2.甲方提供的与本贷款有关的一切文件、报表及陈述均是合法、真实、准确、完整的。
第八条甲方义务。
1.甲方应按合同约定清偿贷款本金和利息。
2.借款期间，甲方发生任何影响其经济能力的事件（包括但不限于重大经济纠纷、民事纠纷、财务状况恶化等），可能影响乙方权益时，甲方应至少提前三十个日历日书面通知乙方，并且落实借款清偿责任，或者提前清偿，或者提供乙方认可的担保。
3.甲方应当接受乙方监督。如乙方要求，甲方应当提供真实反映借款使用情况的证明文件。
4.未经乙方事先书面同意，甲方不得以任何方式转移或变相转移本合同的债务责任。
5.甲方转让、处分其重大资产的全部或大部分，应至少提前三十个日历日书面通知乙方，并且落实借款清偿责任，或者提前清偿贷款，或者提供乙方认可的担保。
6.借款期间，甲方变更其住所、电话等信息时，应在变更后七个日历日内书面通知乙方。
第九条乙方义务。
1.乙方应当依照合同约定，按时足额出借资金给甲方。
2.乙方应当按照合同约定的利率和期限收取利息。甲方提前还款的，乙方在接到甲方的书面通知后，应当同意。
第十条违约责任。
1.本合同生效后，未按照合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
2.出现下列情形的，乙方有权要求甲方立即偿还借款、利息及其他费用，且乙方要求甲方偿还前述款项之日即为本合同借款期限届满之日。
（1）甲方没有按期偿还借款及利息，经乙方书面催告后，仍未偿还的；
（2）甲方涉及重大经济纠纷、财务状况恶化等；
（3）甲方未能按本合同约定的用途使用贷款的；
（4）甲方发生危及、损害或可能危及、损害乙方权益的重大事件。
3.甲方不能按时支付利息的，乙方有权按照未付利息每日千分之计算，要求甲方支付违约金；甲方逾期未清偿借款本金的，乙方有权按照借款本金每日千分之____计算，要求甲方支付违约金。
第十一条争议解决。
本合同未尽事宜以及履行本合同所产生的争议，由甲乙双方协商解决；协商。
不成的，争议由北京市海淀区人民法院管辖。
第十二条合同的生效、变更与解除。
1、本合同自双方法定代表人签字，并加盖公司公章之日起生效。
2、合同生效后，除本合同已有约定的外，甲乙任何一方均不得擅自变更或解除本合同；如确需变更或解除本合同，应经甲乙双方协商一致，并达成书面协议。
第十三条其他。
1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行达成书面协议，作为本合同附件。本合同的任何附件、修改或补充均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（签字）：
日期：
签订地点：北京市海淀区乙方（签字）：日期：
装修合同附件
承接方（乙方）__________________。
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
1、工程地址：______。
2、居室规格：房型______，总计施工面积______平方米。
3、委托方式：包工包料大包干交钥匙工程。
4、开工日期：______年______月______日，竣工日期______年______月______日，工程总天数：______天。
工程价款（金额大写）____________。
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
1、合同一经签订，甲方即应付______%工程材料款和施工工费的______%；当工期进度过半（______年______月______日），甲方即第二次付施工工费的______%，剩余______%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）。
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的______%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。
2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
1、甲方责任。
（1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
（2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
2、乙方责任。
（1）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
（2）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的______%交付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
1、本合同双方盖章，签字后生效。
2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。
甲方：__________________。
乙方：__________________。
______年______月______日。
附件中的简历。
不要用附件发送简历。
装修合同附件
承接方（乙方）：__________________。
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
1、四个房间（两卧室、两客厅）地面铺设80×80瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面25×40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30×30瓷砖，要求平整；两个阳台地面铺设30×30瓷砖，要求平整。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。
工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。
为确保工程质量，暂扣500元押金，____________年__________月__日至__年__________月__________日内无任何问题，将全额返还乙方。
工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，
本协议自双方签字之日起生效。
甲方：____________乙方：____________。
签字（盖章：____________签字（盖章）：____________。
经销合同附件
甲方：_____公司(以下简称甲方)。
地址：__________。
电话：__________。
传真：__________。
email：______。
乙方：__________。
地址：__________。
电话：__________。
传真：__________。
email：______。
经双方友好协商，甲方愿意委任____________作为在____________销售其产品的独家经销商。为了明确双方的权利和义务，特订立本协议。
第一条在本协议的有效期内，甲方和____________公司的关系纯属卖方和买方的关系。本协议不产生代理权，任何一方不能向第三者代表另一方，若由此而致使另一方受损，则越权的一方须承担赔偿责任和法律责任。
第二条本协议所称的产品，系指甲方所制造的产品。
第三条甲方给予___________公司在的范围内以独家进口并销售其产品的权利。
第四条除_______公司外，甲方不得再委任范围内的其它公司为其经销商和代理商。
第五条甲方必须向乙方提供最优惠的价格。最优惠的价格即必须低于正常贸易的价格。
第六条发生在双方间的每一笔交易都必须订立合同，双方均须受到每一个合同的约束。
第七条卖方责任。
1.自费向乙方提供新产品的样品，每个样品为1-2个。
2.同意乙方在进行业务推广时向客户介绍甲方的网站，并表明其独家经销的身份。
3.在协议的有效期限内：甲方如获得专利产品的注册、或商标、或其他商业标志，均须立即向乙方提供。
4.甲方必须将希望与其建立商业关系的境内新客户转给乙方。
5.不断提供有助于推销产品的意见和资料。第八条经销商责任。
1.自费维持一个有经营能力的机构，切实地为甲方推销产品。
2.自费参加一些交易会或制作为了推销甲方产品的网站、目录等广告物。
4.向甲方提供一个由甲方认可的银行为结算银行。
5.不得购买和销售其他公司的同类产品。
6.不断地向甲方提供国内相关的商业情报。
1.不可抗力：本协议的任何一方如遭遇到所力不能及的事由，以致全部或部份无法履行本协议，则可在下列范围内免除其责任。如：火灾、水灾、海啸、地震、雷击、台风、旋风、疫病、爆炸、机械事故、战争、暴乱、制裁、劳工纠纷或政府的政策性行为，或其它的确实非人力所能抗拒的原因。但一方必须将得到政府或有关机构证明的不可抗力原因的书面通知，以最快的速度送达另一方并直到另一方确认收到该通知时为止。
2.转让：本协议在任何一方在未征得另一方以书面的方式明确表示同意之前，任何涉及本协议所规定的权利和义务的转让均属无效。
3.商业机密本协议的任何一方均不得在有效期内及期满的一年内向第三者泄漏双方之间的商业秘密，若由此而造成另一方的利益损失，则另一方有追索泄漏商业秘密一方的经济责任的权利。
4.仲裁凡因本协议或其相关的事情而导致争执时，双方应当友好协商解决，解决不成，应提请中国贸易促进委员会进行仲裁，该仲裁是终局的，双方由于进行仲裁而发生的合理费用均由败诉方负担。
5.协议文本本协议以英文和中文两种文字书就，如若两种文字在字义上产生抵触时，必须按照两种文字的意义做出折中判断。本协议一式份，双方各执一份。本协议经双方签字后将于所约定的时间生效。
合同附件
地联邦首都里德街100号电传：＿＿＿＿传真＿＿＿＿。
银行，代理行。
纽约100015，纽约市华尔街电传：＿＿＿＿传真＿＿＿＿。
（银行名称）－－－－－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
电传：＿＿＿＿传真＿＿＿＿。
各行：（银行名称）。
－－－－－－。
＿＿＿＿＿＿＿＿。
电传：＿＿＿＿传真＿＿＿＿。
附录2。
本票格式。
本票。
＿＿＿＿美元19＿＿，＿＿。
公司谨此无条件地允诺，根据＿＿＿＿的指示，于19＿＿年＿＿月＿＿。
日在＿＿＿＿以美利坚合众国的法定货币支付＿＿＿＿的数额。
出具人放弃与本合同有关的等待、提示、要求付款，作成拒绝承兑证书和通知的义务。
公司。
签字人：＿＿＿＿职务：＿＿＿＿。
附录3。
借款人证明书格式。
根据1982条3月29日借款合同第8．1条（1）项（以下简称“合同”）规定，对×××公司（以下简称“借款人”）提供本金总额为5000万美元的贷款，借款人证明：
（1）附件1至＿＿＿＿是借款人的章程以及下列文件真实而正确的副本：借款人为授权签署和提交合同而作出的所有决议和其它决定，借款人为签署和提交有关本合同以及借款人履行在本合同项下义务所有其它文件，所有上述文件和决定具有完全的效力。
（2）附件＿＿＿＿至＿＿＿＿是证明合同第9．1条（4）项的文件真实而正确的副本。
（3）代表借款人签署本合同或代表借款人签署与本借款合同有关的任何其它文件（除证明书以外）的各人的姓名、职务以及签名式样宣布如下，上述各人在该日任职并得到正式授权。
（4）除非借款人在贷款支付之前通知代理行本合同有任何变化，否则，代理行和各行得在贷款支付之日（包括该日在内）得始终继续信赖本证书，如同本证书每一次都在当日作出并提交。
本证书已于19××年×月×日签署，以资证明。
公司。
签名：＿＿＿＿。
（名字和职务以印刷体定）。
附录4。
借款人的律师意见书。
19××年×月×日。
及本合同规定为银行的若干其它银行和金融机构转交：
纽约100015，纽约市华尔街×××银行（作为代理行）敬启者：
作为×××公司（借款人）的律师，我已经审查了关于1982年3月29日借款合同（简称合同）的下列文件的原件或经证明或认定的令我满意的副本。合同规定向借款人提供总额为5000万美元的贷款（以下简称贷款）。
1．借款合同，
2．根据本合同提交的作为合同附录2的本票格式（以下简称票据），以及3．其它我认为作为意见书的根据所必需或适当的其它文件；本意见书所表示意见限于根据×地法律及其政治分支机构产生的问题，我并不想对根据其它管辖地法律产生的任何问题发表意见。
本文所使用的全部术语，其定义见于合同，在此不另作定义。根据前述事项，我的意见如下：1．借款人是根据×地法律正式成立并有效存在的公司，并有权拥有自己的财产，从事目前从事的营业并进行借款合同中规定的交易。
2．借款人已经采取了为授权签署和提交合同和由其签署与提交的有关合同的其它文件，履行其在本合同和票据项下的义务以及进行合同中规定的交易所必需的一切活动。
3．合同已由借款人正式签署并提交，票据在借款人正式签署和提交后均构成借款人合法、有效和有约束力的义务。根据其各该条款，可对借款人执行，但须依照适用于破产、无力偿还、改组及类似法律的规定。
4．为批准贷款所必需的或合同或票据的有效性或对借款人的执行所规定的任何种类的政府授权和行动均已得到或履行，具有完全的效力，并继续保持完全有效。
5．没有发生或没有继续存在任何违约事件，或由于发出通知或时间届满，或由于两者而可能构成违约事件，或借款人作为一方当事人的合同中包含有对所借款项或提供信贷的义务或保证，而在贷款时并没有发生违约事件。
6．借款人或作为借款人的任何子公司作为一方当事人的任何合同的条款，不要借款人或任何子公司的债权人同意或批准，或向其通知本合同或票据的签署或提交，或本合同或票据项下义务的履行，或本合同预定的交易的进行。上述签署、提交、履行和进行不会违反任何对借款人或任何子公司或其财产适用的判决、命令、法律法规或条例或构成不履行行为。
7．目前没有尚未结案的，或据我所知，也没有或将提起的诉讼或审理程序，此类诉讼案件或审理程序，一旦败诉可能对借款人以及子公司的综合财务状况有重大不利影响或损害借款人履行本合同或票据项下义务的能力，或影响本合同或票据的有效性或强制执行力。
8．除了在本公司第10．6条但书所指的留置权类型，借款人对其财产拥有完好的和可以出售的所有权，财产上没有一切留置权和其他抵押权。借款人在本合同和票据项下的义务与其所借款项或发放信贷的所有其它义务，至少应该按平等比例排列次序。
9．本合同和票据的签署和提交，免于缴纳任何（包括，但不限于，）由×地或×地任何政治分支机构或税务机关征收的任何印花税或登记税款及其它费用。不需要从合同或票据项下的借款人的任何付款中依法扣缴任何性质的税款。
10．无论借款人或是财产均无权以主权或其它事由就本合同有关的任何诉讼。
或审理程序享有不受管辖，在判决前后不受扣押或执行的豁免权。
11．根据×地法律，借款人有权并已根据本合同合法、正当、有效和不可撤销地接受纽约州法院以及美国纽约南区联邦地方法院管辖。
12．合同当事人选择纽约州法律作为管辖法律是合法、有效和有约束力的。
律师365。
除非是或在我通知代理行本意见书有任何变化前，你和你的顾问可以从本日起到贷款支付之时（包括该日在内）的所有时间内信赖本意见书，如同本意见书每次都在当日作出并提交。
＿＿＿＿谨上。
附录5。
代理行及各行特聘的当地律师意见书格式。
19××年×月×日。
及本合同规定为银行的若干其它银行和金额机构转交××银行。
纽约100015，纽约市华尔街×××银行（作为代理行）敬启者：
我们作为您关于1982年3月29日借款合同的专门律师。该合同规定向×××公司（借款人）提供本金总额为5000万美元的贷款。这里使用的在合同中作出定义而不在本文定义的所有术语具有其在合同中赋予的意义。
作为专门聘请律师，我们已经审查了下列文件的原件或经证明或认定的令我们满意的副本：
1．借款合同；
相关的纽约法律事宜的纽约律师意见书。经你们允许，我们已经假定所审查的所有文件上的签名是真实的。
我们对我们的意见书陈述的事宜是就我们所知，未作专门调查，而信赖与上述事宜有关的人的律师意见书。
根据前述事项，我们的意见如下：1．借款人是根据×地法律正式成立并正在有效存在的公司，有权从事合同规定的交易，而且就我们所知，有权拥有其财产并从事其目前从事的营业。
2．借款人已采取了为授权签署和提交合同和由其签署与提交的有关本合同的其它文件，履行其在本合同和票据项下的义务以及进行合同中所规定的交易所必需的一切活动。
3．本合同已经借款人正式签署和提交，票据在借款人正在签署和提交后均构成借款人合法、有效和有约束力的义务。根据其各自条款可以对借款人执行。但须依照适用于破产、无力偿付、改组及类似法律的规定。
4．为批准贷款所必需的，或合同或票据的有效性或对借款人的执行所规定的任何种类的政府授权和行动均已得到或履行，具有完全的效力，并继续保持完全有效。
5．本合同和票据的签署和提交免于缴纳由×地或×地任何政治分支机构或税务机关征收的任何印花税款或登记税款及其它费用，不需要从合同或票据项下借款人的任何付款中依法扣交任何性的税款。
6．无论借款人或是其财产均无权以主权或其它事由就本合同有关的任何诉讼或审理程序享有不受管辖，在判决前后不受扣押或执行的豁免权。
7．根据×地法律，借款人有权并已根据本合同，合法、正当、有效和不可撤销地接受纽约州法院以及美国纽约南区联邦地方法院管辖。
8．合同当事人选择纽约州法律作为管辖法律是合法、有效和有约束力的。除非是或在我们贷款支付之时或之前通知代理人本意见书有任何变化之前，你们可以从本日起到贷款支付之日（包括该日在内）的所有时间内信赖本意见书，如同本意见书每次都在当日作出并提交。
＿＿＿＿谨上。
附录6。
代理人及各行特聘的纽约律师意见书格式。
19××年×月×日。
－－－－。
－－－－。
及本合同规定为银行的若干其它银行和。
装修合同附件
（合 同 附 件）
发包方（甲方）：
甲方代理人：
承包方（乙方）： 北京红绿蓝装饰有限责任公司
乙方代理人：
签定日期： 年月 日
签定地点：
合同编号： gz07—1095
附件三：
甲方提供材料一览表
由甲方承担责任，造成的返工费用由甲方支付。
甲乙双方认可签名：
甲方代表（签字盖章）： 乙方代表（签字盖章）：
附件四：
乙方提供材料标准一览表
声明： 1、由我公司（乙方）提供的所有装饰材料皆达到国家质量标准。
2、如甲方对以上材料有其它要求而造成购买价位的悬殊，差价由客户找齐。
甲乙双方认可签名：
甲方代表（签字盖章）：乙方代表（签字盖章）：
附件五：
施工进度计划表
说明： 1、此计划书甲、乙双方各执一份，以此安排时间，配合施工。
行。
甲方代表（签字盖章）：乙方代表（签字盖章）：
日期：日期：
附件六：
装 修 工 程 项 目 变 更 单（增 加 项 目）
以上项目变更需按实际施工逐项填写，凡未经文字落实的增项，乙方不负质量、保修及可能造成的损失和责任。
甲方代表（签字盖章）：乙方代表（签字盖章）：
合同附件
附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表。
附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表。
附件四：建设工程廉政责任书。
二：保函书。
附件一：承包人履约保函。
附件二：发包人预付款担保。
附件三：发包人支付保函。
编号：发包人（全称）：法定代表人：法定注册地址：承包人(全称）法定代表人：法定注册地址：
发包人为建设(以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况。
工程名称：标段。
工程地点：工程内容：群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件2)。
工程立项批准文号：资金来源：
二、工程承包范围。
承包范围：详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。
三、合同工期。
计划开工日期：年月日
计划竣工日期：年月日
工期总日历天数天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四、质量标准。
工程质量标准：合格。
五、合同形式。
本合同采用合同形式。
七、承包人项目经理：
姓名：；职称：；身份证号：；建造师执业资格证书号：；建造师注册证书号：。建造师执业印章号：。
安全生产考核合格证书号：。
下列文件共同构成合同文件：
1、本协议书；
2、中标通知书；
3、投标函及投标函附录；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、已标价工程量清单；
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
发包人：(盖单位章)承包人：(盖单位章)法定代表人或其法定代表人或其。
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)年月日年月日。
签约地点：
房屋建筑工程质量保修书。
发包人：承包人：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程名称)签订保修书。
一、工程保修范围和内容。
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。
二、保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，在正常使用条件下约定本工程的保修期如下：
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；
4、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年。
6、其他项目保修期限约定如下：
三、保修责任。
1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现。
场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
5、在保修期内，由于工程质量缺陷或因保修不及时造成财产、人身损害，由承包人承担赔偿责任。
6、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。
四、保修费用。
1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
2、本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程竣工结算价款的3%，质量保证金银行利率为：
3、发包人在质量保修期满验收合格后一个月内支付，质量保证金不计息。
五、其他。
双方约定的其他工程保修责任事项：。
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：(公章)承包人：(公章)法定地址：法定地址：法定代表人或其法定代表人或其。
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：